Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Gliwicach

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, umowa, projekt, robota budowlana, pozwany, etap, robota dodatkowa, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, wynagrodzenie, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop

kara umowna

kara umowna, aneks, termin zakończenia robót, zakończenie roboty, zapłata kary umowna, umowa, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, inwestycja, wynagrodzenie ryczałtowe, umowny termin zakończenia, dzień opóźnienia, protokół odbiorów wykonany robót, protokół, kanalizacja deszczowa, mieszkaniec sąsiednich budynków, zakończenie inwestycji, budowa, robota budowlana, roszczenie o zapłatę kary

kara umowna

kara umowna, budowa, pozwany, umowa o roboty budowlane, możliwość miarkowania kary umownej, prace budowlane, siedziba w miejscowości, aneks, umowa ugody, dom, sprawa dziennika budowy, opóźnienie w budowie, wykonanie pracy, rażące wygórowanie, zarzut miarkowania kary umownej, wysokość kary umowna, marża, zawarta umowa o roboty, ustalony termin, wierzyciel

kara umowna, generalny wykonawca, umowa, spółka, robota budowlana, inwestor, niezbędna infrastruktura, inwestycja, pełnomocnictwo, pozwany, umowa o generalne wykonawstwo, budowa, opóźnienie, przedmiot umowy, przekazanie terenu budowy, galanteria, projekt wykonawczy, nieterminowe zakończenie prac, budynek magazynowy, nieterminowe wykonanie

kara umowna

kara umowna, dziennik budowy, ugoda, miarkowanie kary umownej, pozwany, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, prawo budowlane, ustępstwo, siedziba w miejscowości, zapłata kary umowna, szkoda, wierzyciel, przedmiotowa kara umowna, prace budowlane, dom, kierownik budowy, umowa o roboty budowlane, aneks, zwiększenie uprawnień

kara umowna, oddanie przedmiotu umowy, pozwany, umowa, budowa, zwłoka w oddaniu przedmiotu, zwłoka, brak wykonań, mąż powódki, stan surowy, ułożenie posadzki, szpachlowanie i malowanie, wynagrodzenie częściowe, wykończenie wnętrza, pisemna umowa, wartość prac, dzień zwłoki, naliczenie kary umownej, robota budowlana, stan zerowy

kara umowna, dokumentacja projektowa, dach, pozwany, komin, opóźnienie, inwestor, wada, umowa o roboty budowlane, umowa z dniem, wykonywanie robót, etap, etap robót, budowa, załącznik do umowy, warstwa podłogowa, budynek, praca, wydanie dokumentacji, zapłata kary umowna

kara umowna, prawo budowlane, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, robota budowlana, budowa, remont dachów, wysokość szkody, wierzyciel, cena materiałów, garaż, istniejący obiekt budowlany, wymiana dachu, wysokość kary umowna, lukarna, nienależyte wykonanie zobowiązania, termin usunięcia usterek, praca, robocizna

kara umowna, nowy wykonawca, pozwany, budowa, umowa, dach, schody, zaliczka, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązanie, aneks, inwestycja, miarkowanie kary umownej, etap, budynek, zawarcie aneksów, podwykonawca, plac budowy, ściana działowa

kara umowna, budowa, udostępnienie terenu budowy, wiata, pozwany, miarkowanie kary umownej, plac budowy, odstąpienie od umowy, umowa o roboty budowlane, kara umowna za opóźnienie, naliczenie kary umownej, słup nośny, rozpoczęcie robót, konstrukcja, stacja paliwa, zadaszenie stacji, naliczanie kary umownej, montaż, zapłata kary umowna, opóźnienie w udostępnieniu

kara umowna, budowa, inwestor, pozwolenie na budowę, pozwany, umowa, hala magazynowa, opóźnienie, dobra organizacja, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, realizacja robót, odszkodowanie, projekt, wykonanie hali, wpis w dziennikach budowy, plac budowy, przeszkoda, termin

kara umowna, budowa, umowa, teren budowy, harmonogram, kserokopia pisma, robota przygotowawcza, drenaż, robota budowlana, pozwany, termin umowny, mur oporowy, opad, przedmiot umowy, plac budowy, opóźnienie, budowa boiska, ulewny deszcz, inwentaryzacja, podbudowa boiska

kara umowna, zakończenie roboty, wierzytelność, kara umowna za zwłokę, zakończenie robót budowlanych, budowa, robota budowlana, zwłoka w wykonaniu umowy, pozwolenie na użytkowanie, inspektor nadzoru, opóźnienie, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, fundament starego komina, rozbierany komin, wpis do dziennika budowy, potrącenie, decyzja o pozwoleniu, termin zakończenia robót, postaci umorzeń

kara umowna, budowa, miarkowanie kary umownej, inwestycja, pozwany, opóźnienie, gwarancja bankowa, termin zakończenia, wykonanie zobowiązania, ponadnormatywny opad, rażące wygórowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, odpad, droga i plac, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonanie całości robót, wygórowanie kary umownej, umowa, pozwolenie na budowę, szkoda

kara umowna, nadleśnictwo, zwłoka, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, umowa, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, protokół, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, zakończenie roboty, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej

kara umowna, opóźnienie, zwłoka w realizacji robót, zwłoka, umowa, termin realizacji, robota dodatkowa, będący przedmiot umowy, naliczanie kary umownej, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wykonanie zobowiązania, inwestycja, realizacja inwestycji, zakończenie roboty, odbiór końcowy, umowny termin, kanalizacja, wykonanie roboty, przebudowa sieci elektroenergetyczna

kara umowna, zawezwanie do próby ugodowej, wniosek o zawezwanie, zapłata kary umowna, robota budowlana, budowa, pozwany, pozwolenie na budowę, prawo budowlane, dłużnik, przedawnienie, umowa, inwestor, termin zakończenia robót, zakończenie roboty, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, inwestycja, wykonanie ugody sądowej, zwłoka

kara umowna, inspektor nadzoru, projekt, robota budowlana, umowa, inwestor, przedmiot umowy, dziennik budowy, przęsło ogrodzenia, odbiór robót, budowa, odbiór końcowy, wykonanie zobowiązania, zwłoka, wada, skuteczne przekazanie, zwłoka w przekazaniu, miarkowanie kary umownej, powołanie komisji, faktyczne wykonanie robót

kara umowna, budowa, pozwana gmina, warunki atmosferyczne, opad, opóźnienie, dziennik budowy, przekazanie placu budowy, gwałtowna ulewa, chmura, inwestor, teren budowy, umowa, termin wykonania zadania, syndyk masy upadłości, budownictwo drogowe, plac robót, wichura, dzień zwłoki, inspektor nadzoru

kara umowna, podwykonawca, piaskowiec, aneks, impregnacja, elewacja, pozwany, wykonanie umowy, budynek, wykonanie roboty, front robót, realizacja robót, budowa, termin wykonania umowy, roboty elewacyjne, robota kamieniarska, płyta, kaucja gwarancyjna, kara umowna za opóźnienie, wysokość kary umowna