wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 26 sierpnia 2015
Data publikacji: 13 września 2017 Poziom podobieństwa: 72% Wspólna treśćkara umowna, projekt organizacji ruchu, plac budowy, pozwany, umowa, opracowanie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, projekt organizacji ruchu, plac budowy, zamknięcie drogi, pozwany, zarządca drogi, wykonawca przebudowy, dzień opóźnienia, umowa, wierzytelność, wykonanie przedmiotu umowy, ruch wahadłowy, kanalizacja sanitarna, droga wojewódzka, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, oświadczenie o potrąceniu, harmonogram rzeczowy, inwestycja, opracowanie, ruch lokalny
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 8 maja 2013
Data publikacji: 30 października 2013 Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćkara umowna, przekazanie placu budowy, pozwany, odstąpienie od umowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, przekazanie placu budowy, prawo budowlane, pozwolenie na budowę, inwestor, poprzednik prawny powódki, teren budowy, pozwany, dziennik budowy, protokolarne przekazanie placu budowy, odstąpienie od umowy, rozpoczęcie robót, miarkowanie kary umownej, kierownik budowy, wierzytelność, urobek, protokół przekazania, prawo odstąpienia, kredytowanie inwestycji, wykonanie zobowiązania
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 18 października 2013
Data publikacji: 9 listopada 2013 Poziom podobieństwa: 50% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, przekazanie placu budowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, przekazanie placu budowy, oświadczenie o odstąpienia, aneks, dotyczących lokalizacji, wpływ na wykonanie umowy, umowa ze skutkiem natychmiastowym, cena ofertowa, uzyskanie pozwolenia na budowę, stan upadłości, urząd wojewódzki, ustawowe prawo odstąpienia, pozwolenie na budowę parkingu, inwestycja, wypadek skorzystania, obowiązek wynikający z umowy, dokumentacja projektowa, przerwa
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Lublinie
Data orzeczenia: 5 listopada 2015
Data publikacji: 14 grudnia 2015
Istotność:
Poziom podobieństwa: 47% Wspólna treśćkara umowna, przekazanie placu budowy, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwana gmina, warunki atmosferyczne, opad, opóźnienie, dziennik budowy, przekazanie placu budowy, gwałtowna ulewa, chmura, inwestor, teren budowy, umowa, termin wykonania zadania, syndyk masy upadłości, budownictwo drogowe, plac robót, wichura, dzień zwłoki, inspektor nadzoru, robota budowlana
Zobacz» |
wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 12 marca 2013
Data publikacji: 3 maja 2013 Poziom podobieństwa: 47% Wspólna treśćkara umowna, przekazanie placu budowy, termin przekazania, pozwany, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
przekazanie frontu robót, kara umowna, przekazanie placu budowy, wynagrodzenie umowne, zwłoka w przekazaniu placu, dzień zwłoki, termin przekazania, termin rozpoczęcia robót, pozwany, dostawa i robota, harmonogram, robot montażowy, budowa magazynów, nowy termin rozpoczęcia prac, protokolarne przekazanie placu budowy, aneks, umowa, plac budowy i udostępnienie, szkoda po stronie powódki, bierność powódki
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 3 lipca 2013
Data publikacji: 12 lutego 2014 Poziom podobieństwa: 45% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, rondo, budowa, szyna, tor, temperatura, projekt, warunki atmosferyczne, słup, aneks, umowa, dziennik budowy, opóźnienie, spawanie, sieć trakcyjna, organizacja ruchu, odcinek, torowisko tramwajowe, wykonanie pracy, przystanek
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach
Data orzeczenia: 30 maja 2014
Data publikacji: 23 września 2015 Poziom podobieństwa: 45% Wspólna treśćkara umowna, plac budowy, odstąpienie od umowy, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, plac budowy, harmonogram, odstąpienie od umowy, czas nagrania, prawo odstąpienia od umowy, wierzytelność, pozwany, opóźnienie w realizacji robót, dom w stanie surowy, miarkowanie kary umownej, dzień opuszczenia, opuszczenie budowy, oświadczenie o potrąceniu, infrastruktura, element rozliczeniowy, należność, żądanie miarkowania kary, protokół rozprawy, wykonanie domu
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 11 marca 2015
Data publikacji: 30 marca 2015
Istotność:
Poziom podobieństwa: 45% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kompensator, kara umowna, gazociąg, spoina, opóźnienie, przekazanie placu budowy, pozwany, teren budowy, dzień w związku, inspektor nadzoru, miarkowanie kary umownej, wykonanie roboty, potrącenie, wierzytelność, nienależyte wykonanie, dzień przekazania, umowa, rażące wygórowanie, wykonanie zobowiązania, termin zakończenia
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 25 lutego 2013
Data publikacji: 19 lipca 2013 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 45% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, nadzór inwestorski, dziennik budowy, rezydent, budowa, program naprawczy, organizacja ruchu, umowa, strona postanowień umowy, kontrakt, potrącenie, pozwany, tempo realizacji, aktualizacja projektu, inspektor nadzoru, kara umowna za opóźnienie, pismo inżyniera, polecenie nadzoru, niemożność dotrzymania, realizacja robót
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 28 lutego 2018
Data publikacji: 18 maja 2018 Poziom podobieństwa: 43% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, warunek ogólny umowy, odstąpienie od umowy, podwykonawca, plac budowy, pozwany, nasyp, sprzęt, wynagrodzenie umowne, miarkowanie kary umownej, wykonanie roboty, warstwa podłoża, opóźnienie, praca, pierwsza warstwa, zapłata kary, przedmiot umowy, kontrakt, harmonogram, dłużnik
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Białymstoku
Data orzeczenia: 8 czerwca 2018
Data publikacji: 28 maja 2020
Istotność:
Poziom podobieństwa: 43% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, azbest, umowa, odbiór końcowy, korzenie drzewa, płot betonowy, rozpoczęty dzień, podwykonawca, robota dodatkowa, wykonanie przedmiotu, przekazanie placu budowy, kabel, przedmiot zamówienia, protokół z dni, techniczne wykonanie i odbiór, wykonanie i odbiór robót, dzień opóźnienia, protokół przekazania placu budowy, usterka, przedmiot umowy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu
Data orzeczenia: 17 lutego 2016
Data publikacji: 23 marca 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 42% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwany, odstąpienie od umowy, plac budowy, gwarancja ubezpieczeniowa, przejęcie terenu budowy, kopia polisy, porozumienie, pozwana zaliczka, gwarancja bankowa, pozwana kara umowna, robota budowlana, uzyskanie gwarancji, polisa ubezpieczeniowa, prace budowlane, dzień podpisania, opóźnienie, oczyszczalnia ścieków, zeznanie powoda, rozpoczęcie pracy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 28 maja 2015
Data publikacji: 14 września 2015
Istotność:
Poziom podobieństwa: 42% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, opad atmosferyczny, wykonanie roboty, niesprzyjający warunek atmosferyczny, praca w niedziele, umowa, praca w terminach, opóźnienie w wykonaniu prac, przekazanie placu budowy, oddanie prac, wiatr, pozwany, przyczyna opóźnienia, termin, szlichta, wykonywanie pracy, termin wykonania prac, opad deszczu, praca elewacyjna, zasada współczesnej wiedzy
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi
Data orzeczenia: 28 listopada 2018
Data publikacji: 3 grudnia 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 42% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, plac budowy, oświadczenie o odstąpienia, zlecenie, pisemna wersja, protokół negocjacji, brak podpisu, brak frontu robót, wino powoda, zeznanie świadków strony, kara umowna za odstąpienie, potrącenie, nienależyte wykonanie, termin realizacji, pełnomocnictwo, podpis strony, protokół finansowy, wykazanie zawinienia
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 13 maja 2014
Data publikacji: 12 czerwca 2014 Poziom podobieństwa: 42% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, kosztorys powykonawczy, protokół odbioru, usterka, umowa, obiekt, odbiór robót, termin wykonania robót, robota dodatkowa i zamienna, opóźnienie, pozwany, wynagrodzenie, przekazanie placu budowy, inspektor nadzoru, wartość robót, robota budowlana, dziennik, wykonanie remontu, dom studencki, termin
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 14 grudnia 2016
Data publikacji: 16 października 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 42% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, projekt, umowa, zapłata kary umowna, organizacja ruchu, droga powiatowa, wydanie projektu, dzień opóźnienia, dzieło, realizacja przedmiotu umowy, przedmiot zamówienia, komplet projektów, pozwany, powiat, ciąg drogi, oddanie przedmiotu, termin, przekazanie kompletu, trudność w realizacji, opiniowanie projektów
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 5 czerwca 2013
Data publikacji: 6 lipca 2013 Poziom podobieństwa: 42% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, powodu wzajemnego, boisko, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, umowa, nawierzchnia, wysokość kary umowna, powództwo wzajemne, plac budowy, miarkowanie kary, położenie nawierzchni poliuretanowej, betonowa podbudowa, odpowiedni warunek atmosferyczny, dzień opóźnienia, temperatura, opłata od skargi kasacyjnej, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, brak opadów atmosferycznych, gmina
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 19 stycznia 2017
Data publikacji: 17 maja 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 41% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, scena, opóźnienie, fotel, umowa, termin zakończenia, przedłużenie terminów, wartość wynagrodzenia, sala widowiskowa, robota budowlana, kolor wykładziny, pozwana gmina, pozwany, aneks, termin wykonania robót, zakończenie roboty, nienależyte wykonanie zobowiązania, przedmiot umowy, budowa, ośrodek kultury
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Data orzeczenia: 18 października 2016
Data publikacji: 22 grudnia 2017 Poziom podobieństwa: 41% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, opóźnienie, nawierzchnia, miarkowanie kary, umowa, budowa, kanalizacja deszczowa, oferta, rada budowy, pas drogowy, kanalizacja sanitarna, dokumentacja projektowa, organizacja ruchu, podbudowa drogi, kolizja z kanalizacją, postępowanie przetargowe, wykonanie umowy, płyta betonowa o grubości, rzędna, wykonanie przedmiotu
Zobacz» |
zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 22 listopada 2017
Data publikacji: 29 sierpnia 2018 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 41% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, umowa, teren budowy, harmonogram, kserokopia pisma, robota przygotowawcza, drenaż, robota budowlana, pozwany, termin umowny, mur oporowy, opad, przedmiot umowy, plac budowy, opóźnienie, budowa boiska, ulewny deszcz, inwentaryzacja, podbudowa boiska, wykonanie podbudowy
Zobacz» |