Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Gliwicach

kara umowna

odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody, termin, modyfikacji przesłanki

kara umowna

kara umowna, hajduk, ferowanie zaskarżonego wyroku, dąbek, zakres miarkowania, rażąco wygórowana kara umowna, osoba bezrobotna, pozwany skarb państwa, miarkowanie kary umownej, pozwana kara umowna, znaczna część, wniosek przeciwny, postanowienie regulacji, brak należytej staranności powoda, prawidłowe dokonanie ustaleń faktycznych, umowa zlecenia osoby, przepis państwa, pozwany, obowiązek zatrudnienia, miarkowanie przez sąd kary

kara umowna

spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, szkoda, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, nienależyte wykonanie, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony, raport serwisowy, miarkowanie kary umownej, obowiązek zapłaty kary umownej, resort obrony narodowej, nienależyte wykonanie zobowiązania, pierwszy rok

kara umowna

umowa, intencja stron umowy, obowiązek zapłaty kary umownej, żądanie kary umownej, wypowiedzenie umowy, kara umowna w sytuacji, zapis, umowa z przyczyn niezależnych, prawo do żądania, usługa sprzętowa, przyczyna niezależna od wykonawcy, brzeg, kara umowna w razie, rozważenie zebranego materiału dowodowego, bezumowne korzystanie ze sprzętu, pozwany, wynagrodzenie umowne, brak wszechstronnego rozważenia, prawo do naliczania, wykonanie zadania

kara umowna

nota obciążeniowa, uznanie długu, postępowanie uproszczone, obowiązek zapłaty kary umownej, umowa, nienależyte wykonanie, pozwany, sens oświadczenia woli, zwłoka, ujęcie kary, odpowiedzialność, dłużnik, świetle zachowań, granica winy, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, dzień opóźnienia, umowa zawarta przez strony, opóźnienie w oddaniu, opóźnienie w wykonaniu robót

kara umowna

pozwany, zapłata kary umowna, wpis hipoteki przymusowej, umowa, sprzeciw od nakazu zapłaty, nienależyte wykonanie, wniosek o wpis hipoteki, przymus ekonomiczny, wykonanie umowy przedwstępnej, odpowiedź na sprzeciw, dzień zwłoki, ustanowienie odrębnych własności lokali, odsetka maksymalna, brak uzasadnionych podstaw, łączna cena, hipoteka przymusowa na nieruchomości, nienależyte wykonanie zobowiązania, profil okienny, rozliczenie wzajemnych wierzytelności stron, powodowa spółka

kara umowna

kara umowna, wysokość kary umowna, miarkowanie kary umownej, pojemnik na odpady, opóźnienie, nienależyte wykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzytelność wzajemna, postępowanie o udzielenie zamówienia, wartość przedmiotu zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, szkoda, pozwany, dostawa, wierzyciel, odpady komunalne, instytucja miarkowania, zakres zadania, umowa

kara umowna

zatrudnienie podwykonawcy, nienależyte wykonanie, zatajenie, inwestor, naliczenie kary umownej, fakt zatrudnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, robota budowlana, zapłata kary umowna, umowa o podwykonawstwo, funkcja kary, pozwany, budowa budynków wielorodzinnych, wykonanie umowy, szkoda, gmina miejska, podwykonawca powoda, wynagrodzenie, komórka lokatorska, obowiązek zapłaty kary

kara umowna

kara umowna, nota obciążeniowa, nienależyte wykonanie, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, przepompownia, zmniejszenie kary umownej, podział nieruchomości, naliczanie kary, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, przeprowadzenie służebności, wykonanie zlecenia, maksymalna wartość, wykonanie przedmiotu zamówienia, rażące wygórowanie, robota geodezyjna, postępowanie rozgraniczeniowe, konieczność sprostowania, dokonane potrącenie wierzytelności

kara umowna

drzwi, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, nienależyte wykonanie, wysokość kary umowna, towar, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, kolor, zapłata kary umowna, okleina, szkoda, wierzyciel, dwuletni termin przedawnienia, opóźnienie dostawy, rażące wygórowanie, umowa dostawy, żądanie miarkowania kary, obowiązek zapłaty kary

kara umowna

łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac, termin realizacji prac, termin umowny zakończenia, rażące wygórowanie

kara umowna

miarkowanie kary umownej, film, strona powodowa, rażące wygórowanie, scenariusz, dłużnik, opóźnienie, wysokość zastrzeżonej kary, zmniejszenie kary umownej, redukcja kary umownej, wykonanie zobowiązania, wykonanie umowy, nośnik elektroniczny, nieterminowe wykonanie, przesłanka do miarkowania, zapłata kary umowna, poród, projekt, pozwany, program poprawy

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, nienależyte wykonanie, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary

kara umowna

kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze, nieterminowe wykonanie

kara umowna

pozwany, lokal, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, nienależyte wykonanie, oferta, kosztorys inwestorski, koszt wykonania robót, wierzyciel, zastrzeżona kara umowna, zapłata kary umowna, pierwsza instancja, podpisanie umowy przedwstępnej, dłużnik, opóźnienie, zobowiązanie niepieniężne, szkoda, umowa najmu, oferent, wysokość zastrzeżonej kary

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, nienależyte wykonanie, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie

wypadek zwłoki, zwłoka w wykonaniu dzieła, umowa, zmniejszenie kary umownej, pozwany, odstąpienie od umowy, usterka, opóźnienie, zapłata kary umowna, protokół wykonania robót, rażące wygórowanie kary, żądanie kary umownej, listwa, termin, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, wykonanie pracy, spełnienie świadczenia, umowa strony, montaż blachy aluminiowej

kara umowna, przedmiot umowy, całe zamówienie, wysokość kary umowna, pomoc dydaktyczna, przesłanka miarkowania kary umownej, część kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, cena brutto, umowa powódki, zwłoka w dostarczeniu, postanowienie kontraktowe, ramy europejskiej, realizacja umowy, potrzeba projektu, całość zamówienia, podręcznik, uczeń, europejski fundusz społeczny

świadczenie usług prawnych, umowa, partner, miesięczna opłata abonamentowa, wypowiedzenie, nienależyte wykonanie, zapłata kary umowna, przedawnienie, umowa o świadczenie usługi, pozwany, nota obciążeniowa, przedmiotowa nota, rażące wygórowanie kary umownej, dłużnik, termin spełnienia świadczenia, kodeks cywilny, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, roszczenie, nota odsetkowa, akt sprawy sądu rejonowego

kara umowna, miarkowanie kary umownej, pozwany, rozbiórka, wykonanie umowy, wykonanie zobowiązania, termin wykonania prac, opóźnienie, dostarczenie dokumentacji, nienależyte wykonanie, praca rozbiórkowa, zakończenie roboty, plac budowy, wysokość kary umowna, wywóz gruzu, wywiezienie gruzu, termin zakończenia, zmiana terminów, zwłoka, przesunięcie terminów